**市第一中级人民法院
民 事 判 决 书
***********
上诉人（原审原告、反诉被告）：***，*，**********出生，住*********。
委托诉讼代理人：***，*，住********************5-120，由***************推荐。
被上诉人（原审被告、反诉原告）：***，*，***********出生，住******。
上诉人***因与被上诉人***农村建房施工合同纠纷一案，不服******人民法院***********民事判决，向**提起上诉。**于*********立案后，依法组成合议庭，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十六条第一款规定，合议庭经过阅卷、调查和询问当事人后，不开庭进行了审理。本案现已审理终结。
***上诉请求：撤销一审判决，依法改判***支付***工程款87250元，驳回***的反诉请求；一审、二审诉讼费由***承担。事实和理由：1.***对涉案工程垫付的款项32981元包含在已经支
付给***的145000元中，一审判决***向***支付款项属于重复计算，***不应当返还。2.一审判决***施工增项款过低，与事实不符，一审遗漏了***施工的增项118000元，但考虑到与***的朋友关系，只*****支付87250元。3.一审判决适用法律错误。
***辩称，其支出的32981元系垫付的砖钱，不包括在向***支付的147176元中。根据双方合同约定，增项需双方协商重新签订协议，***主张的增项系虚构，没有事实和法律**。
***向一审法院起诉请求：1.***偿付***建房工程款人民币30000元；2.本案的诉讼费由***承担。后***称因施工过程中有合同外的增项，增加的工程造价54800元，所以工程款共计232250元，***已给付145000元，尚欠87250元，故变更第一项诉讼请求为：*****给付建房工程款87250元。
***向一审法院反诉请求：1.***返还***垫付的建房工程款95218元；2.诉讼费用由*****。
一审法院认定事实：*********，***与***签订《建房说明书（包含项目、名称）》，约定***给位于****************家建房，建筑面积约为136.5平方米，建房**属于砖混民房一般工程**，该说明书还对房屋的基础部分、门窗、室内、地面地板砖、上下水、电路等进行了说
明。其中，四、室外断桥铝门窗60mm厚，室内厨卫门铝合金，室内免漆门。六、室内抹灰、刮白、大张石膏板吊平顶。厨卫pvc板。七、地面地板砖：厨卫、墙地地砖，价格20元以内，超出部分甲方补齐。八、上下水部分：厨房、卫浴间做到室外为佳。上水管为ppr4分管，下水管为pvc主管110mm，其他50mm，根据实际情况具体位置甲方现场指定。九、四周墙做50mm保温板，刮抗裂砂浆。十、电部分：进户主线10㎡铜芯线，空调插座4㎡铜芯线，普通插座2.5㎡铜芯线，灯1.5㎡铜芯线，每房间设置1-3个插座，一个普通吸顶灯。插座具体位置及高度甲方现场指定。安装灯具普通节能灯。十五、屋顶钢筋混凝土，挂红泥瓦。合同后附有图纸。庭审中，双方均认可建筑面积为136.5平方米，每平方米1300元，***包工包料。施工期限为*********************。双方未明确约定如何支付工程款，实际是施工过程中，***需要款项时，***就支付一部分。***认可收到工程款145000元，***称以多次转账及现金的方式共计支付147176元。
一审庭审中，***称实际施工时变更增加了多项，分别为：1.大门地面加高，长10米×宽3米=30平米，工料费3000元；2.二次做大门头加大12000元；3.新房后院地面平整铺设6000元；4.新房前修小院、大门坡道、地面平整15000元；5.新建房前做污水井一处4000元；6.**围墙与围墙接高，工料款8000元；7.旧房房后增加散水一处3000元；8.新房东西做雨
水管道封面堵口6000元；9.前面整个贴砖8000元；10.室内吊顶加保温板2000元；11.室外做窗户线条3000元；12.房子地基加深10000元；13.房子加高20000元；14.家庭一般装修改为精装修人工费增加8000元；15.平顶房改尖顶房增加费用88000元；16.运送建筑工人产生的交通费10000元；17.建筑材料由一般转高等加价15000元；18.窗户做造型加价3000元；19.地板超出价格4400元；20.垫层差价12000元。***认为第九项外墙贴砖虽合同没有约定，但是***确实做了，其认为前面外墙只有50平方米，三个工人一天即可完成，费用1000元左右即可。关于第十项保温板，***称合同未约定屋顶保温板由***施工，保温板的材料系***购买，由***的工人安装，***认为一个人工费即可。对于***陈述的其他变更增加项，***均不予认可。经询问，***表示地基加深、房屋加高共计1.2米，由合同约定的一般装修即抹灰、刮白，变更为精装修即吊灯池、做细致的门窗套。
***称因与***系朋友关系，在其施工过程中，自己垫付了多笔本应由***支付的费用，其中包括：
一、为***垫付安装门窗款，包括防盗门（入户门）、铝合金门窗（卫生间门）、**木门（室内木门）、60型断桥门窗（房屋外窗）共计31600元。***提交收据两张：*********，**
京庆塑钢铝合金加工中心出具的收到防盗门款5300元，同时，附有当日转给“门某”5300元的微信转账**。*********，**该出具的收到门窗款11000元的收据，并附有**********转给“**”8000元及*********转给“**”3000元的微信转账**。***提交**********签订的《**门客户订货合同》，该合同显示总款14300元，预付款10000元，余款4300元。***未提交相应的转账及支付凭证。***提交转给微信名为“九似完美：木门，全屋订制”的人7000元，***称，该人系***介绍的做木门的，***支付其7000元后，该人失踪。经过派出所追查，追回6000元，至今仍欠1000元，该1000元系***给其造成的损失，应予赔偿。
二、为***垫付的砖瓦款。***称其于**********转给拉砖的人2650元，并提供微信转账**。于**********替***结四车砖款10209元，同时向拉砖人支付***在其他项目欠付的砖款2120元。***提交四张收据（结款四车砖钱）及**********转给“**”10000元的微信转账**。
***提交***********，“皇家古建”开具的***，定制瓦片共计4799元，该***标注“收定金1000元，余货到付清”。同时，***提交***********向“**皇家古建”微信转账1000元及***********向“**皇家古建”微信转账3999元的凭证。
***提交于***********通过扫描二维码的方式向**转账3480元的微信转账凭证及***出具的收
据，证明***向**处购买了挂墙上的壁画砖。

更多推荐

施工,转账,建房,一审,增加,工程款,门窗,支付