辽宁奉泰酒店管理有限公司、辽宁省云链铝业有限公司承揽合同纠纷民事一

辽宁省彰武县人民法院

民 事 判 决 书

***********

原告：辽宁奉泰酒店管理有限公司，住所地：彰武县东环路8

号楼。

法定代表人：李德仁，系该公司董事长。

委托诉讼代理人：王彬，辽宁鑫晟律师事务所律师。

被告：辽宁省云链铝业有限公司，住所地：辽宁省沈阳市浑

南区高坎街道兴隆村385号。

法定代表人：高光磊，系该公司董事长。

委托诉讼代理人：刘卫华，*，1977年11月18日出生，汉

族，住辽宁省沈阳市沈河区，系该公司员工。

原告辽宁奉泰酒店管理有限公司（以下简称奉泰公司）与被

告辽宁省云链铝业有限公司（云链铝业）承揽合同纠纷一案，本

院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告

奉泰公司法定代表人李德仁及该公司委托诉讼代理人王彬，被告

云链铝业委托诉讼代理人刘卫华到庭参加诉讼，本案现已审理终

结。

奉泰公司向本院提出诉讼请求：1、解除原、被告双方于2021

年12月23日签订的奉泰一楼大堂**浴区的所有铝制品和生态木

制作与安装协议；2、被告云链铝业返还工程款80000元；3、被

告云链铝业给付违约金220000×2%×4日（2022年1月13日至

2022年1月17日）=17600元，自2022年1月18日起按每日

4400元支付至工程完工之日止；4、被告云链铝业支付因安装铝板

支出的脚手架装卸费4000元、搭卸架子的费用6000元、运费

1750元、架子租金330元，合计12080元。

事实和理由:2021年12月23日，我公司与被告公司签订奉泰

一楼大堂**浴区的所有铝制品和生态木制作与安装协议，由被告

公司承建一楼**浴区的所有铝制品和生态木制作与安装，工期为

20日，即从2021年12月23日起至2022年1月12日止，我公司

按协议约定支付了工程款，但被告公司并未按期完工，经我公司

多次催告，被告明确表示不再继续进行施工。我公司将被告公司

诉至法院后，被告公司于2022年2月末再次进入场地继续施工，

于3月初离场。一楼配电室的门、一楼鞋吧门口、负二楼电视周

边生态门、一楼**浴白钢水波纹吊顶没有调平，这些活都是我们

自己找人施工的，共计支出工程款1400元，至今工程也未交工验

收。2022年3月3日，我公司又向原告公司支付了工程款2万

元。由于被告公司的违约行为致使我公司洗浴整体工程无法完

工，不能正常开业，给我公司造成巨大损失，故诉至法院。

被告云链铝业辩解称，原告所述事实经过不属实。合同签订

的日期为2021年12月23日，原告并未按约定支付工程款，按合

同约定第一笔应付款项为8万元，支付日期应为2021年12月26

日，但经我们多次联系，原告于2021年12月29日支付工程款5

万元；第二笔应付款项为11万元，支付日期应为铝板进场，但原

告于2021年12月27日实际仅支付9万元，尚欠2万元未付。因

原告拖欠工程款，该部分欠款为材料款及工人工资，然后我向原

告催要，原告拒绝支付，所以工人不干就走了。案涉工程原告共

支付我工程款14万元，关于原告的诉请：1、同意解除与原告签

订的奉泰一楼大堂**浴区的所有铝制品和生态木制作与安装协