某某与某某装饰装修合同纠纷一审民事判决书裁决书

******人民法院

民 事 判 决 书

***********

原告：***，*，***********出生，**，住******。

委托诉讼代理人：***，*，原告配偶，**********出生，住

******。

被告：*************，住所地*****************3层313室

-1404（*********集中办公区）。

法定代表人：**，董事长。

委托诉讼代理人：**，*，**********出生，公司员工。

委托诉讼代理人：***，*，***********出生，公司员工。

原告***（以下简称原告）与被告*************（以下简称

被告）装饰装修合同纠纷一案，**立案后，依法适用简易程序，

公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人***，被告委托诉讼代

理人**到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原告向**提出如下诉讼请求：1.判令被告支付延误工期的违

约金6101元；2.判令被告向原告支付重新装修的修理费5000

元。事实和理由：**********，原、被告就******首开常青藤某

房屋的卫生间装潢工程签订《全包圆工程合同（室内局装合

同）》，合同约定由被告购买材料、设备，施工工期为50个工作

日，工程款为30505元。合同另约定待工程全部结束后，被告应

组织原告进行验收，验收合格后，双方办理工程结算和移交手

续；如因被告原因延迟完工，按50元/天作为违约金罚款支付给

原告，最高不超过合同额的20%。合同签订后，被告于**********

开始进场施工，但至今一直尚未组织原告进行工程完工验收。由

于案发房屋是原告置换所得，按照房屋买卖合同约定，原告须于

**********搬出旧房、搬入该房居住。因此，原告于

**********，即形象工程完工后，对卫生间进行开荒保洁。保洁

期间，原告发现卫生间内淋浴区地漏位置的地砖坡度存在严重质

量缺陷，遂立即与被告进行沟通。被告承认施工存在质量缺陷，

但始终没有与原告针对质量***达成一致意见。基于无法达成***

的统一意见，原告**被告针对施工质量问题进行赔偿，但被告置

之不理，且至今从未组织原告进行工程验收、不予办理竣工验收

移交手续，原告多次与之交涉未果。由于卫生间存在严重装修质

量问题，已经影响了原告的日常生活。综上，为了维护原告的合

法权益，根据民事诉讼法相关规定，特向**提起诉讼，望**予以

支持。

被告辩称，不同意原告的诉讼请求。对于双方的合同关系无

异议，认可在施工过程中存在失误导致卫生间坡度不达标，我公

司在巡检的时候也发现了这个问题，也积极与原告进行了沟通，

但是原告提出**我们赔偿一个淋浴房，远远超出了我们的维修成

本，我们本愿在工期内进行维修，但原告不同意，因此本身不存

在延期完工问题，责任不在我方，故我方不应承担违约责任；关

于维修费5000的主张，我方认为其金额过高，对于卫生间坡度问

题，维修成本仅为1000元左右，且并不需要大面的抛砖，工艺难

度不大，也不会拆除淋浴房，对其不会产生影响，因此不同意原

告的诉讼请求。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，**组织当事人进行了

证据交换和质证。对于当事人无异议的证据，**予以确认并在卷

佐证。**综合本案证据认定事实如下：

**********，原告（甲方）与被告（乙方）就位于******首

开常青藤某房屋的卫生间装修事宜签订了《全包圆工程合同（室

内局装合同）》，该合同含税金工程款30505元，施工工期为50

个工作日。合同约定由甲方自行购买的材料、设备，因质量不合

格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工

原因造成质量事故，其返工费由乙方承担，工期不变。在施工

中，因***、双方意见不一致而造成停工，均不按误工或延迟工期

论处，双方应主动**有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快

解决纠纷，以继续施工。施工中如果因甲方原因**重新返工的，

或因甲方更改施工内容而延误工期的，甲方须承担全部施工费

用，如因乙方原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

合同签订后，原告支付了全部合同价款。被告于**********

进场施工，于***********1至2天撤场。原告自认，被告撤场时

未超出合同约定工期，距离合同约定的50个工作日还剩6天有

余。因入住时间紧迫，原告于被告撤场后在卫生间淋雨区自行购

买并组织安装了淋浴房，在**********保洁时发现淋浴区地面坡

度不足，不能正常下水。原告随即联系被告，被告巡检后发现确

存在卫生间地面坡度不达标情况，此后双方因修复、赔偿事宜发

生争议。原告对被告施工工艺不再信任，认为维修地面势必会破

坏淋浴房，故曾向被告提出索赔一个淋浴房的主张，被告认为维

修坡度不够并不需要大面积抛开地砖，且不会影响淋浴房功能，

不会产生破坏，维修成本仅在1000元左右。

**认为，依法成立的合同受法律保护，本案原、被告签订的

《全包圆工程合同（室内局装合同）》系双方真实意思表示，内

容不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，双方均应

依约全面履行合同义务。双方因装饰装修施工发生争议，被告确

认在施工中存在疏漏，造成原告卫生间地面坡度不达标，该瑕疵

履行合同的行为给原告造成困扰。但根据合同约定，在施工中，

因***、双方意见不一致而造成停工，均不按误工或延迟工期论

处，双方应主动**有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解

决纠纷，以继续施工。原告在发现施工问题时，并未超出合同约

定的施工工期，此时双方未进行验收交接，原告理应同意由被告

进行返工维修或采取其他方式解决争议，原告拒绝被告维修后，

以被告延误工期为由**其支付违约金无合同及法律依据，**无法

给予支持；被告作为专业******，在施工中因质量、瑕疵导致原

告损失的，应向原告赔偿一定损失。审理中，因原告明确表示拒

绝由被告进行维修，故在维修成本以及给原告造成的损失方面应

由被告承担，因双方均未提出修复造价鉴定，亦未提交相关证

据，**就案件实际情况，结合双方在合同履行中的意见、**及过

错程度，考虑维修时对区域内淋浴房造成影响的可能性，并参照

装修行业基本报价后，对原告该损失予以酌定。

综上，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五

百七十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十五条之

规定，判决如下：

一、被告*************于本判决生效之日起七日内向原告

***赔偿2000元；

案件受理费25元，由被告***************。

本判决为终审判决。

审判员 **

二〇二二年十月二十日

书记员 **