-
2023年11月29日发(作者：)
******人民法院
民 事 判 决 书
***********
原告（反诉被告）：***，*，**********出生，**，住
********。
被告（反诉原告）：**************，住所地
*********************2层3单元211。
法定代表人：***，总经理。
委托诉讼代理人：***，**************员工。
委托诉讼代理人：***，**************员工。
原告（反诉被告）***与被告（反诉原告）**************
（以下简称****）装饰装修合同纠纷一案，**受理后，依法适用
独任制普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）***、
被告（反诉原告）****的委托诉讼代理人***到庭参加诉讼。本案
现已审理终结。
***向**提出诉讼请求：1.判决解除双方于**********签订的
《***家庭居室装饰装修工程施工合同》（2019版），合同****为
*****************5#-2-501；2.****支付
***********************之间因施工逾期及施工质量问题产生的
逾期费、房租等各种费用77826.3元，扣除合同内未支付给****
的18398.6元，****共需支付***59427.7元；3.由****承担本案
的全部诉讼费用。事实与理由：***于**********在****缴纳意向
金188元，订购装修优惠活动，**********签订装修合同，合同
约定从解除**封闭后开始施工。*********正式开工，至
*********为第45个工作日，为合同约定施工完成时间。至
**********，****以各种理由拖延工期，施工质量差，导致地
面、墙面、卫生间贴砖均需返工，***多次与****及施工监理各方
联系协商未果。至**********，已逾期125天未完工。****的行
为已经严重违约，为维护自身的合法权益，故起诉。
****辩称，不认可***主张的施工时间，齐家系统后台明确公
司分配项目经理时间是**********，分配工长后第二天才能联系
业主交底。*********仍受**影响，造成工期延长。**********再
次出现重度**，案涉装修项目被迫停工，*******才开放装修市
场。**影响属于不可抗力因素。系统后台明确公司及监理开工准
备验收完成时间是**********，受**影响，应顺延工期，故不存
在延期125天的事实。施工完成后出现的问题属于售后问题，返
工的人工费、材料费、运费、安装费、上楼费等均由公司承担，
并未让业主承担相关费用。***将很多施工费用直接支付给工长
***，****并未收到款项，***违反了合同关于支付工程款的约
定，给****造成了经济损失。吊顶费用及石膏线费用共计5900元
*****支付给****。按照合同附件的约定，工程增项时，应根据工
程量适当延长工期，所以工程的延期时间要减少最少15天。****
在施工过程中，多次沟通催收中期款及尾款，***未按约定支付工
程款。**************向***催缴中期款，***以没有贴好瓷砖为
由未付，8月10日左右再次催缴中期款，且****出人工出材料做
好后，***仍然拒付，延迟缴款时间为*********************、
********************，共计延期294天，应承担违约责任。***
主张的家具损失不应由****承担，相关产品未与****签约定制。
****不应承担***的精神损失费，***在齐家公众平台诋毁****及
公司的工程经理、主材经理，严重损害****的声誉及形象，造成
经济损失数万元，应予赔偿。*********赔偿房租费用没有**，不
同意支付。****已完成合同义务，不存在违约行为。***列明的已
付款明细里的款项除了交给工长的**********、*****、*****的
共计5900元未收到，其他款项均已收到。
****向**提出反诉请求：1.***支付****第二笔、第三笔工程
款项共计19738元及逾期付款违约金（以19738元为基数，按照
日2‰，自***********计算至实际付清之日止）；2.***将支付给
***的材料款项5900元支付给****并支付逾期付款违约金（以
5900元为基数，按照日2‰，自***********计算至实际付清之日
止）；3.***停止侵犯****的名誉权、赔礼道歉并赔偿侵权损失
30000元；4.***承担本案的案件受理费、公告费等全部诉讼费
用。事实与理由：**********，****与***签订家庭居室装饰装修
工程施工合同，约定由****承包***位于**************5#-2-501
房屋的装饰装修工程，合同总价款43862元；开工三日前支付工
程款的55%，即24124元，工程进度过半支付工程款的40%，即
17545元，竣工验收合格支付工程款的5%，计2193元；***延期
付款，应当按照每日2‰支付延迟违约金。合同签订后，工程于
**********开工，工程过半后，*********支付第二笔款项，但
***以各种理由拒绝付款，直至**********工程完工，***拒绝验
收，并且拒绝支付剩余工程款。***将部分材料款5900元支付给
工长个人，不符合合同约定。***共计欠付****工程款25638元。
***在齐家平台发表不实言论诋毁****，给****的商誉造成了不良
影响。
***针对****的反诉辩称，不同意****的反诉请求，
*********举办开工仪式，****正式开始施工，**********工程进
度并未过半，白墙面没有刷漆未达到**，瓷砖也没有贴，没有达
到中期付款标准，*********现场仍然没有达到工程过半的**，木
门在****才安装。施工中有些费用是由工长提出，***向****咨询
是否需要报价，****说不需要，不涉及增加工期，我方也没有侵
害****的利益。****没有证据证明按期完工，没有按照合同约定
办理竣工***，齐家网平台验收与本案无关。
**经审理认定事实如下：
**********，***（发包方、甲方）与****（承包方、乙方）
签订***家庭居室装饰装修工程施工合同，合同载明：1.1工程地
点：**************5#-2-501。1.2工程装饰装修面积：84.7。
1.4工程内容及做法（见报价单和图纸）。1.5工程承包采取下列
第（2）种方式：（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部
分材料。1.6工程期限以开工日期计45个工作日计算。1.7工程
款和报价单：（1）本合同工程造价为43862元；（2）报价单应
当以《***家庭装饰工程参考价格》为参考**，根据市场经济运作
规则，本着优质优价的原则由双方约定，作为本合同的附件；
（3）报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确
定工程价款的根据。第六条、工程变更：在施工期间对合同约定
的工程内容如需变更，双方应当协商一致，由合同双方共同签订
书面变更协议，同时调整相关工程费及工期，工程变更协议，作
为竣工结算和顺延工期的根据。8.1对以下原因造成竣工的日期延
误，经甲方确认，工期应当顺延：（1）工程量变化或设计变更；
（2）不可抗力；（3）甲方同意工期顺延的其他情况。8.2对以下
原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延：（1）甲方未按合同约
定完成其应当负责的工作而影响工期的；（2）甲方未按合同约定
支付工程款影响正常施工的；（3）因甲方责任造成工期延误的其
他情况。8.3因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延，因乙方原
因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。
8.4判断造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方责任
的**。10.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：
（1）材料验收；（2）隐蔽工程验收；（3）竣工验收。10.2工程
完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后三
日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款，签
署***，乙方应向甲方提交其施工部分的水电改造图。10.4双方未
办理***，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而
造成的损失由甲方承担。10.6本工程自验收合格双方签字之日
起，在正常***下室内装饰装修工程保修期限为二年，有防水**的
厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为五年。11.1合同签字生效
后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款：第一次，开工三
日前，工程款支付比率55%，应支付金额24124元；第二次，工程
进度过半，工程款支付比率40%，应支付金额17545元；第三次，
竣工验收合格，工程款支付比率5%，应支付金额2193元。11.2
工程进度过半，指工程中水、电管线全部铺设完成，墙面、顶面
基层按工序**全部完成，门、窗及细木白茬制品基本制安完成为
界定工程过半的标准。11.3工程验收合格后，甲方对乙方提交的
工程结算单进行审核，自提交之日起二日内如未有异议，即视为
甲方同意支付乙方工程尾款。12.1一方当事人未按约定履行合同
义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任，因违反有关法律规
定受到处罚的，最终责任由责任方承担。12.2一方当事人无法继
续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解
除而造成的损失。12.3甲方无正当理由未按合同约定期限支付第
二、三次工程款，每延误一日，应当向乙方支付迟延部分工程款
2‰的违约金。12.4由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方
支付给甲方本合同工程造价金额2‰的违约金。第十五条、其他约
定事项：1.基础施工延期一年；2.免设计费；3.施工（工程款）
8.7折；4.管理费8.5折。
**********，***（甲方）与****（乙方）签订家庭居室装饰
装修工程施工合同补充协议，载明：第二条：甲乙双方均有责任
核实工程项目及工程量，乙方为甲方施工的工程项目以报价单上
的文字写明的项目为准，发生变更的，以变更单载明的内容为
准，决算工程量按工程中实际发生为准。第四条：关于《合同》
中的“乙方工作”增加下列条款：1.乙方设计师负责对甲方提供
咨询、设计、报价服务，并代表乙方与甲方签订《合同》，合同
签订后，乙方执行《合同》的代表人为乙方工程部派出的项目经
理（工长），甲方关于工程的一切事宜均通过乙方项目经理解
决，以保证工程中统一指挥和管理。第五条：关于《合同》中的
“工程变更”增加以下条款：1.在施工过程中，甲方如对设计方
案提出修改意见及工程款增减项目时，必须提前与乙方代表联
系，在乙方提交“工程变更单”并由甲方签字认可后方可进行项
目施工。为保证工程统一管理和保护甲方利益，乙方严禁工人或
设计师与任何人（包括甲方）私下商定事宜，甲方应与乙方的工
程代表联系解决，否则，由此引起的一切后果乙方概不负责，施
工验收时，工程变更单必须盖*******，才进入保修项目。3.工程
增项时，应根据工程量适当延长工期，并在“工程变更单”中加
以注明。第八条：关于《合同》中的“工程验收和标准”增加下
列条款：1.工程施工过程中，甲方应配合乙方进行分阶段验收及
中期预算（根据工程变更、工程量增减项及水、电工程量的核
实）。甲方应在中期预算后三天内到乙方财务部交纳中期款（合
同中期款+变更项全款）。否则，乙方有权暂停施工。甲方拒绝参
加分段验收及中期预决算，工程亦可暂停。由此延误工期及给乙
方造成的损失由甲方负责。甲方在中期预决算后提出工程变更，
须一次将变更费用全额交到乙方财务部门后，乙方予以变更。2.
《施工合同》第十一条工程款支付方式11.2条“工程过半，指工
程中水、电管线全部铺设完成，厨房、卫生间墙砖铺设完成，
门、窗及细木白茬制品基本按质完成为界定工程过半的标准”。
甲方如果在乙方定制的成品套装门及窗套，由于所有制作的过程
都是在工厂加工，运到现场的已经是成品，所以甲方在水、电管
线全部铺设完成，厨房、卫生间墙砖铺设完成时，支付全部的中
期款。3.乙方应提前3天通知甲方参加竣工验收及竣工结算，工
程竣工验收后，甲方于3日内将结算款交到乙方财务部。乙方在
收到甲方结算款后，向甲方交回钥匙、开具工程***。4.为保证甲
方的资金安全，请甲方将工程款交到乙方财务部，或交给乙方办
公区内持盖有乙方财务章的收款委托书的乙方财务人员，同时收
取盖有乙方财务章的正式收据，此收据涂改无效。甲方应拒绝乙
方人员打白条从甲方收款和借款，避免资金流失。第十三条：本
补充协议为《合同》不可分割的组成部分，属《合同》中的其他
约定，经双方签字或盖章后生效，与《合同》具有同等法律效
力。主合同约定不明确或与此不一致者，均以本补充协议为准。
***主张案涉装修工程于*********开工，*********完工，
****于*********交付施工成果，其已入住案涉房屋，双方未办理
交付手续，未办理装修工程款结算。****主张案涉工程于
**********开工，于**********完工，其公司于**********撤
场，**********办理竣工验收，双方未办理交付手续，未办理装
修工程款结算。
***提交微信聊天**，证明*********举行开工仪式，
*********正式施工，并不存在因**影响施工的情形，****未按期
完工，应支付延误工期违约金。****对微信聊天**的真实性认
可，对证明目的不予认可。微信聊天**显示，****存在延误工期
的事实，***多次催促****施工，****亦多次向***承诺尽快施
工。****提交系统后台**，证明开工日期为**********。***不予
认可。****提交*******开始时间、结束时间及确诊人数**，证明
受**影响延误工期，其公司不应承担责任。***对**情况认可，对
证明目的不予认可，主张**并未对装修工程造成影响。****提交
微信群聊天**，证明延误工期系**原因所导致。***对微信群聊天
**的真实性认可，称该证据不能证明**影响施工的天数。****主
张其于*********以**形式通知***办理竣工验收，***对此不予认
可，****未对此项主张进行举证。****提交查看***，证明案涉装
修工程于**********验收合格。***对查看***的真实性认可，对
证明目的不予认可。
****主张装修工程存在增项，且双方存在顺延工期的口头约
定。****认可双方并未签订工程变更协议或工程变更单，亦未签
署顺延工期的书面材料。
***家庭居室装饰装修工程施工合同第十五条关于基础施工延
期一年的约定，***称该条款的***是保修延期一年，并提交***丈
夫***与****本工程设计人***的通话录音予以证明。****认可***
曾系其公司人员，对录音的真实性及证明目的均不予认可，但未
申请司法鉴定。通话录音中，***明确认可“基础施工延期一年”
实际应为基础施工保修延期一年。
经当庭核实，双方均认可装修工程相关款项包括工程费用
43862元、改水电费用19000元、吊顶、施工打孔、石膏线、阳角
线费用5900元、主材款34882元，以上共计103644元。双方均
认可***已支付83905.8元，其中有5900元***直接支付给工长
***。****主张工长并未将5900元交给其公司，故该5900元***
还应向其公司支付。***主张因****未交水电费，故应在工程款中
减去水电预收款1000元，因石膏线费用已给工长，故应在工程款
中减去石膏顶角线款159.6元。****对此不予认可。***提交工程
施工报价单证明其主张，****以报价单无其公司签字盖章为由，
对真实性及证明目的均不予认可。
***向工长***支付5900元，***未向***出示盖有****财务章
的收款委托书，亦未为***出具正式收据。
***提交房屋产权证、转账**，证明因****延误工期导致其产
生房租损失。****对该证据不予认可，主张其公司并未违约，且
合同未约定房租损失。
**认为，依法成立的合同，对双方均具有法律约束力，双方
应按照约定全面履行自己的义务。***与****签订的***家庭居室
装饰装修工程施工合同、家庭居室装饰装修工程施工合同补充协
议，系双方当事人***表示，未违反法律、行政法规的强制性规
定，合法有效，双方均应依约履行。
本案中，****已完成了案涉装修工程施工，合同主要义务已
履行完毕，***的合同目的已基本实现，故对其**解除双方于
**********签订的《***家庭居室装饰装修工程施工合同》的诉讼
请求，**不予支持。
装修工程延期竣工的事实确实存在。而就工期延期的责任问
题，****作为施工方负有举证责任，其未提交充分证据，应承担
举证不能的不利后果。***提交的微信聊天**能够证明****存在因
其自身原因延误工期的事实，**对此予以确认。****主张***延期
支付中期款及尾款、拒绝验收，导致工期延误，但未提交证据证
明其曾向***送达竣工验收通知，未提交充分证据证明达到支付第
二笔工程款条件的时间，亦未提交证据证明曾向***催要工程款，
故对****此项主张，**不予采信。*****发生新冠肺炎**系客观事
实，****提交的证据能够证明受**影响存在停工情况，但未能证
明具体停工天数。结合双方当事人在庭审中的陈述、本案证据情
况、****的过错程度、***所遭受的损失以及受新冠**影响的客观
事实，**酌情确定****向***支付延误工期违约金的数额为16000
元。对*********支付延误工期违约金的诉讼请求中的合理部分，
**予以支持。对*********支付房租等其他费用的诉讼请求，**不
予支持。
案涉装修工程于**********验收合格，***应及时支付剩余装
修工程款。对*********支付装修工程款19738元的反诉请求，**
予以支持。*****在工程款中扣减水电预收款1000元及石膏顶角
线款159.6元的主张，缺乏证据，**不予支持。合同约定***应将
工程款交到****财务部，或交给****办公区内持盖有其公司财务
章的收款委托书的财务人员，但双方亦约定“合同签订后，乙方
执行《合同》的代表人为乙方工程部派出的项目经理（工长），
甲方关于工程的一切事宜均通过乙方项目经理解决，以保证工程
中统一指挥和管理”。***将5900元工程款交给工长，虽不符合
约定的付款形式，但其按工长**将款项交给工长，亦符合“甲方
关于工程的一切事宜均通过乙方项目经理解决，以保证工程中统
一指挥和管理”的约定，***按工长的**付款的行为不存在明显过
错。****对其公司派驻的项目经理未进行严格管理，亦应承担相
应的责任。对*********支付5900元装修工程款的反诉请求，**
不予支持。***未在竣工验收后及时支付工程款，违反合同约定，
但鉴于竣工验收时间处于诉讼期间，双方已因****延误工期问题
产生争议，且***在诉讼请求的数额中主动扣减了部分未支付的工
程款，故**酌情确定***向****支付逾期付款违约金的数额为500
元。对*********支付逾期付款违约金的反诉请求中的合理部分，
**予以支持。本案系合同纠纷，****在本案中*****停止侵犯****
的名誉权、赔礼道歉并赔偿侵权损失30000元的诉讼请求，缺乏
**，**不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、
第五百七十七条、第五百七十九条规定，判决如下:
一、**************于本判决生效之日起十日内支付***延误
工期违约金16000元；
二、***于本判决生效之日起十日内支付**************装修
工程款19738元；
三、***于本判决生效之日起十日内支付**************逾期
付款违约金500元；
四、驳回***的其他诉讼请求；
五、驳回**************的其他反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当**《中
华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定加倍支付延迟履
行期间的债务利息。
本诉案件受理费1285.69元，由*****1085.69元（已交
纳），由****************200元（于本判决生效后七日内交
纳）；反诉案件受理费779元，由*****153元（于本判决生效后
七日内交纳），由**************626元（已交纳）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向**递交
上诉状，并按对方当事人的人数提出**，上诉于***第二中级人民
法院。
审判员 ***○*********
书记员 都 沛 涵
-
更多推荐
齐家装修网官网
发布评论